1.1项目概况：中国电信聊城分公司2025年机房装修工程施工项目，主要内容包括聊城全市范围内机房的装修配套施工等。

1.2采购内容：本项目采购内容主要为聊城全市范围内机房的主体、屋面、装饰装修、工艺工程装修配套等，具体内容详见技术规范书。本项目框架合同上限800000.00元（不含税）。具体内容详见技术规范书。

……

1.3项目规模及分包划分：本项目不划分分包，本次采购供应商数量为1名。

1.4项目实施地点：山东省聊城市。

1.5质量要求：一次性验收合格。

1.6技术要求：供应商施工技术要求必须符合国家和行业相关要求，详见第五章技术标准和要求。

1.7工期要求：按照具体订单的工期要求执行。

1.8★质保期：2年。

1.9承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包文明施工。

1.10★本项目设置最高响应限价。详见下表综合单价为最高响应限价，投标人根据工程量清单综合单价自报下浮率，下浮率报价不得为负值，报价超出最高响应限价的其投标将被否决。

2.供应商资格要求

1.

2.

2.1供应商基本资格要求：供应商应为在中国境内依法设立的法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构，须提供合法有效的营业执照扫描件。法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

2.2资质要求：

有效期内的国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（建筑工程施工总承包乙级）及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（建筑装修装饰工程专业承包乙级）及以上资质综合资质，并具备安全生产许可证。如供应商已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》（文号：建市〔2020〕94号）进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。注：须提供以上证书扫描件。

2.3人员要求：

① 企业主要负责人具备有效期内的住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（A证）；

②项目负责人具备有效期内的住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且具备二级及以上建造师证书（建筑工程专业）并在本企业注册。

③ 专职安全生产管理人员具备有效期内的住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证），至少一个；

2.4业绩要求：

供应商须提供2021年1月1日至响应截止日（单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单时间为准）同类项目（机房装修类）业绩合同至少一份。提供以下证明材料：（1）若为单项合同：每份合同均须提供业绩合同关键页扫描件；（2）若为框架合同：每份合同均须提供业绩合同关键页扫描件及相应订单扫描件或结算发票扫描件。（3）业绩合同关键页：包括体现合同首页、合同标的页、合同金额页、签字盖章页。

2.5增值税专发票开具能力：承诺成交后向采购人开具符合国家税务规范的增值税专用发票，须提供承诺函。

2.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年4月11日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年4月11日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年4月11日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询比项目的代建人；

（12）为本询比项目的采购代理机构；

（13）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；[如涉及联合采购，请同时明确其他联合采购方的不良行为处理结果及相关规则]】

（17）法律法规、询比文件限定的其他情形。

供应商是代理商的，本条所指的供应商也包括其所代理的制造商；联合体响应的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.7供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一采购项目响应。

2.7联合体要求：本次采购不接受联合体响应。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件的获取

4.1询比文件获取时间：2025年4月2日8时30分至2025年4月7日17时00分（北京时间，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。