一、项目概况和采购范围1、项目概况：3#-4#平硐间设有九道河村村集体光伏发电站，布置有大量光伏发电板。长皮带廊道工程一个大基础（A24/A25轴）位于此处，同时长皮带廊道建设完成后，廊道投影对光伏发电造成影响，受影响面积约为********亩。本次湖北楚****新矿业有限九道河村光伏板迁改工程采购预算金额为********万元，计划开始日期暂定2024年6月。2、采购内容和范围:对现有光伏板拆除及迁改，包含但不限于现有光伏板拆除、新处光伏板安装、场地土石方清理、土石方挖填方、挡墙****砌筑、钢丝****围栏、并及政策处理等一切工作。3、工期:合同签订后30日历天内完成所有工作，若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。4、质量要求或服务标准:工程质量符合现行国家、地方及行业相关规范标准。二、供应商资格要求1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证****认证的境外，同时还应具备如下条件：√(1) 资质要求:供应商应具备独立法人资格，且具有有效营业执照，经营范围中包含太阳能分布式电站安装或太阳能分布式电站施工或光伏电站安装或光伏电站施工。（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）√（2）业绩要求:自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过1项合同金额不低于15万元（含）的太阳能分布式电站安装或太阳能分布式电站施工或光伏电站安装或光伏电站施工业绩。（若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、合同金额、日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可。）√（3）项目负责人要求:/√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中****国裁判文书（http://************/）站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）（5）其他要求：/2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。5、其他：/

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。