1.1项目概况：本次采用单项合同形式，预估金额200000.00元人民币（不含税）。

1.2采购内容及分包（标包）划分情况：

1.2.1采购内容：遵义分公司四小建设房屋维修服务。

1.2.2分包（标包）划分情况：本项目不划分标包份额。

(请登录)

1.3 ★本项目设置最高总价限价及分项限价，总价限价为：198011.09元人民币（不含税），分项限价详见第五章技术规范书分项限价及规格要求，参选人任一报价高于最高限价的，其参选将被否决。

1.4★工期：6个月。

1.5★服务地点：播州分公司、湄潭分公司、汇川分公司、道真分公司。

1.6★保修期：根据《房屋建筑工程质量保修办法》规定，屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为［5］年，电气管线、给排水、设备安装为年，装修工程为年。保修期从工程竣工并通过甲方验收之日起开始计算。

1.7★支付：组织验收合格、竣工资料齐全，乙方开具符合甲方要求票据后，最终合同价款结算以审定金额为准，支付合同审定金额100%。

1.8★未按照承诺工期执行，每逾期1天扣除下达合同价款3‰ ，材料或施工质量未按合同条款履行或发生一般安全事故，甲方有权解除合同，乙方须承担相应损失并承担违约责任。

2.参选人资格要求

★2.1参选人资格要求：

2.1.1参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包比选或者未划分标包的同一比选项目参选。

2.1.3参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

2.1.5参选人具备《建筑工程施工总承包》资质三级及以上或《建筑装修装饰工程专业承包》资质二级及以上资质。（如参选人资质已按照《建设工程企业资质管理制度改革方案》审核或变更，则需具备《建筑工程施工总承包》乙级资质及以上或《建筑装修装饰工程专业承包》乙级及以上）

2.1.6有效的安全生产许可证。

2.1.7参选人具备有效期内企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）、 项目负责人安全生产考核合格证书（B证）、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。

2.1.8 参选人须为本项目配置1名电工作业人员：须具有效期内高压电工作业证，配置1名高处作业人员：须具有效期内有登高证。

2.1.9本项目不接受联合体应答 。

2.2参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消参选/参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（参选截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（参选截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（参选截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本比选项目的代建人；

（12）为本比选项目的比选代理机构；

（13）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（17）法律法规、比选文件限定的其他情形。

（18）2年内被事故发生地人民政府批复事故调查报告认定在中国境内（含非中国电信项目）发生一般及以上级别生产安全责任事故且涉及人员死亡的。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3 参选服务能力资格要求：详见2.1。

2.4参选产品制造商〈集成商、软件开发商等）资格要求：无。

2.5评价检测：无。

2.6 法律法规规定的其他要求：无法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件的获取

4.1比选文件获取时间： 2024年5月16 日09时00分至 2024年5月20 日17时00分（北京时间，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。