招标概要
发布日期：2024-3-8 21:50:00
1.招标条件
本招标项目文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际卫星先进制造中心项目监理（项目编号：hizw20240308008）已由文昌市营商环境建设局以文营批〔2024〕22 号批准建设，招标人(项目业主)为葛洲坝（海南文昌）航天城项目开发建设有限公司，建设资金来自政府，项目出资比例为政府投资50.00%、国有自筹50.00%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：文昌市东郊镇东北侧区域，东临 X183 县道
2.2项目内容及规模：项目总占地规模为52442.56㎡(78.66亩)，拟建设国际卫星先进制造中心厂房及配套设施，总建筑面积32338.78㎡，计容面积48472.88㎡，容积率0.92，并配置相关卫星总装设备。项目包含脉动式生产线智能总装系统、结构预装、热控预装、部组件库、AGV运输系统、合罩区等功能，与北侧国际星箭协同研发中心(卫星电测试、可靠性与环境验证等) 共同组成国际卓越卫星研发制造基地。项目建设规模和建设内容依据当前规划确定，如园区范围调整、规划调整及一期项目合作内容调整，以调整后为准。最终以相关部门立项文件为准。。招标控制价7,202,895.77元。
2.3计划 工期（服务期）：630日历天。
2.4标段划分：
标段1: 标段名称: 文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际卫星先进制造中心项目监理;标段编号: hizw20240308008001;标段类型: 监理;控制价：7202895.7700
2.5招标范围：
标段1:工程设计图纸、总包和分包施工合同涵盖的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期间的全过程监理。具体包括施工前期的准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段等工程建设全过程的监理工作，包括质量管理体系构建情况，质量控制具体措施、进度控制具体措施、安全文明保障体系构建情况，安全文明具体措施、工程资料收储管理、各工序验收的影像资料存档、竣工验收备案配合度、保修期内工程质量的维保配合及协助建设单位进行投资控制、合同管理。
2.6质量要求：
标段1:合格
3.投标人资格要求
3.1标段1：本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级（或以上）资质；或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市〔2020〕94号）的规定已换发新证取得相应资质。并在人员、设备方面具有相应的监理能力。投标人拟派项目负责人（项目经理）需具备在本单位注册的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。（在本项目施工监理服务期内，不得在其他工程项目上从事监理、项目管理或者技术咨询服务等工作。）证明材料：投标文件中提供无在监项目的承诺书（格式自拟）、注册证书、2023年09月-2024年02月在本单位缴纳社保的证明复印件加盖公章。
3.2标段1： 本次招标 不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1个标段投标，但最多允许中标 1 个标段 （适用于分标段的招标项目）。
3.4投标人须具备《海南省建筑企业诚信档案手册》。3.5“信用中国”网站查询：投标人被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。提供“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）（失信被执行人查询截图）：投标人被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。中标后签订合同前或执行合同中中标人出现失信情况的，招标人依法取消其中标资格或终止合同。 备注：因“信用中国-失信被执行人”查询网址链接为“中国执行信息公开网”网站，故失信被执行人查询以中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询为准。
4.招标文件的获取
4.1请于 2024年03月08日 21时50分至2024年03月15日 17时30分下载招标文件。
1.招标条件
本招标项目文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际卫星先进制造中心项目监理（项目编号：hizw20240308008）已由文昌市营商环境建设局以文营批〔2024〕22 号批准建设，招标人(项目业主)为葛洲坝（海南文昌）航天城项目开发建设有限公司，建设资金来自政府，项目出资比例为政府投资50.00%、国有自筹50.00%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：文昌市东郊镇东北侧区域，东临 X183 县道
2.2项目内容及规模：项目总占地规模为52442.56㎡(78.66亩)，拟建设国际卫星先进制造中心厂房及配套设施，总建筑面积32338.78㎡，计容面积48472.88㎡，容积率0.92，并配置相关卫星总装设备。项目包含脉动式生产线智能总装系统、结构预装、热控预装、部组件库、AGV运输系统、合罩区等功能，与北侧国际星箭协同研发中心(卫星电测试、可靠性与环境验证等) 共同组成国际卓越卫星研发制造基地。项目建设规模和建设内容依据当前规划确定，如园区范围调整、规划调整及一期项目合作内容调整，以调整后为准。最终以相关部门立项文件为准。。招标控制价7,202,895.77元。
2.3计划 工期（服务期）：630日历天。
2.4标段划分：
标段1: 标段名称: 文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际卫星先进制造中心项目监理;标段编号: hizw20240308008001;标段类型: 监理;控制价：7202895.7700
2.5招标范围：
标段1:工程设计图纸、总包和分包施工合同涵盖的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期间的全过程监理。具体包括施工前期的准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段等工程建设全过程的监理工作，包括质量管理体系构建情况，质量控制具体措施、进度控制具体措施、安全文明保障体系构建情况，安全文明具体措施、工程资料收储管理、各工序验收的影像资料存档、竣工验收备案配合度、保修期内工程质量的维保配合及协助建设单位进行投资控制、合同管理。
2.6质量要求：
标段1:合格
3.投标人资格要求
3.1标段1：本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级（或以上）资质；或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市〔2020〕94号）的规定已换发新证取得相应资质。并在人员、设备方面具有相应的监理能力。投标人拟派项目负责人（项目经理）需具备在本单位注册的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。（在本项目施工监理服务期内，不得在其他工程项目上从事监理、项目管理或者技术咨询服务等工作。）证明材料：投标文件中提供无在监项目的承诺书（格式自拟）、注册证书、2023年09月-2024年02月在本单位缴纳社保的证明复印件加盖公章。
3.2标段1： 本次招标 不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1个标段投标，但最多允许中标 1 个标段 （适用于分标段的招标项目）。
3.4投标人须具备《海南省建筑企业诚信档案手册》。3.5“信用中国”网站查询：投标人被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。提供“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）（失信被执行人查询截图）：投标人被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。中标后签订合同前或执行合同中中标人出现失信情况的，招标人依法取消其中标资格或终止合同。 备注：因“信用中国-失信被执行人”查询网址链接为“中国执行信息公开网”网站，故失信被执行人查询以中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询为准。
4.招标文件的获取
4.1请于 2024年03月08日 21时50分至2024年03月15日 17时30分下载招标文件。
本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：王超
手机：13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangchao@dlzb.com
电话：010-61396434
QQ：1600977132
手机：13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangchao@dlzb.com
电话：010-61396434
QQ：1600977132
京公网安备 11010702002289号