所属地区 | 内蒙古/呼和浩特市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:为打造科学环保的优质机房,需要专业的施工单位对我公司已购置的华润机房进行装修改造,故启动本项目采购。
1.2 采购内容:华润中心机房建设工程(建筑装修),建设地点为内蒙古自治区呼和浩特华润置地呼和浩特市幸福里润府项目25号楼。中选人负责完成包括但不限于需求清单内的建筑装饰装修、火灾报警系统、视频安防监控系统、通风系统、给排水工程、消防水工程等施工改造工作。(具体要求详见技术规范书及图纸、工程量清单)
1.3 采购预算:含税1691340.01元
1.4 分包(标包)划分情况:本项目不划分分包。
1.5 工期:合同签订后接到甲方入场施工通知后60日内完成。
1.6 质保期:项目验收合格后2年。
1.7本项目设置最高参选限价,最高参选限价为不含税报价折扣100%,参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
(请登录)
2. 参选人资格要求
2.1 参选人基本资格要求:
2.1.1参选人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或依法登记注册的其他组织(应提供有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书复印件,包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等);
2.1.2参选人须能够为本项目开具增值税专用发票(参选文件中须提供一般纳税人证明文件复印件或提供能够为本项目开具增值税专用发票的承诺函审核);
2.1.3参选人须具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证(参选文件中提供证书复印件证明材料);
2.1.4参选人须同时具备合法有效的下列资质:(不限级别、提供证书复印件证明材料)
(1)机电工程施工总承包资质;
(2)建筑装修装饰工程专业承包;
注:根据“住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知”,如在此期间已经更换证书的,须按照新旧资质对应关系自行确认是否符合上述资质要求,并提供相关证明材料。
2.1.5参选人须至少提供1份2021年1月1日至本项目比选公告发布之日前已签订的单项合同/框架协议金额在50万元及以上同类项目业绩(业绩证明材料须提供单项合同关键页复印件,或框架协议关键页及相应的订单复印件。单项合同或框架协议关键页至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页;框架协议金额以订单累计金额为准,签订时间以订单的签订时间为准);
2.1.6参选人须具备以下人员要求:
(1)企业主要负责人(1人):具备有效期内的安全生产考核合格证书(A证);
(2)拟派项目经理(1名):具备建设行政主管部门颁发的有效的二级及以上注册建造师(建筑工程)证书及有效的安全生产考核合格证(B类);
(3)专职安全员(1名):具备有效的安全生产考核合格证(C类);
注:须提供证书扫描件同时提供证书查询网址及查询截图。上述证书需由住建行政管理部门颁发。
2.1.7参选人不得存在比选文件中规定的“参选人不得存在的情形”;
2.1.8本项目不接受联合体参选。
2.2 参选人不得存在下列情形之一:
(1) 为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内(自2021年03月18日起)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内(自2019年03月18日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内(自2019年03月18日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9) 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10) 为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11) 为本比选项目的代建人;
(12) 为本比选项目的比选代理机构;
(13) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(17) 法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取时间:2024年03月11日08时30分至2024年03月13日17时30分(北京时间,下同)。
1.1 项目概况:为打造科学环保的优质机房,需要专业的施工单位对我公司已购置的华润机房进行装修改造,故启动本项目采购。
1.2 采购内容:华润中心机房建设工程(建筑装修),建设地点为内蒙古自治区呼和浩特华润置地呼和浩特市幸福里润府项目25号楼。中选人负责完成包括但不限于需求清单内的建筑装饰装修、火灾报警系统、视频安防监控系统、通风系统、给排水工程、消防水工程等施工改造工作。(具体要求详见技术规范书及图纸、工程量清单)
1.3 采购预算:含税1691340.01元
序号 |
工程名称 |
含税预算金额(元) |
1 |
建筑装修 |
619157.70 |
2 |
电气工程 |
224772.00 |
3 |
火灾报警系统 |
121935.19 |
4 |
视频安防监控系统 |
107750.20 |
5 |
出入口控制系统 |
34812.32 |
6 |
入侵报警系统 |
22912.87 |
7 |
办公、语音综合布线 |
31899.20 |
8 |
机房环境监控系统 |
71643.14 |
9 |
电力监控系统 |
28585.26 |
10 |
通风系统 |
87185.47 |
11 |
给排水工程 |
20592.15 |
12 |
消防水工程 |
280084.59 |
13 |
采暖工程 |
40009.92 |
合计 |
1691340.01 |
1.4 分包(标包)划分情况:本项目不划分分包。
1.5 工期:合同签订后接到甲方入场施工通知后60日内完成。
1.6 质保期:项目验收合格后2年。
1.7本项目设置最高参选限价,最高参选限价为不含税报价折扣100%,参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
(请登录)
2. 参选人资格要求
2.1 参选人基本资格要求:
2.1.1参选人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或依法登记注册的其他组织(应提供有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书复印件,包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等);
2.1.2参选人须能够为本项目开具增值税专用发票(参选文件中须提供一般纳税人证明文件复印件或提供能够为本项目开具增值税专用发票的承诺函审核);
2.1.3参选人须具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证(参选文件中提供证书复印件证明材料);
2.1.4参选人须同时具备合法有效的下列资质:(不限级别、提供证书复印件证明材料)
(1)机电工程施工总承包资质;
(2)建筑装修装饰工程专业承包;
注:根据“住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知”,如在此期间已经更换证书的,须按照新旧资质对应关系自行确认是否符合上述资质要求,并提供相关证明材料。
2.1.5参选人须至少提供1份2021年1月1日至本项目比选公告发布之日前已签订的单项合同/框架协议金额在50万元及以上同类项目业绩(业绩证明材料须提供单项合同关键页复印件,或框架协议关键页及相应的订单复印件。单项合同或框架协议关键页至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页;框架协议金额以订单累计金额为准,签订时间以订单的签订时间为准);
2.1.6参选人须具备以下人员要求:
(1)企业主要负责人(1人):具备有效期内的安全生产考核合格证书(A证);
(2)拟派项目经理(1名):具备建设行政主管部门颁发的有效的二级及以上注册建造师(建筑工程)证书及有效的安全生产考核合格证(B类);
(3)专职安全员(1名):具备有效的安全生产考核合格证(C类);
注:须提供证书扫描件同时提供证书查询网址及查询截图。上述证书需由住建行政管理部门颁发。
2.1.7参选人不得存在比选文件中规定的“参选人不得存在的情形”;
2.1.8本项目不接受联合体参选。
2.2 参选人不得存在下列情形之一:
(1) 为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内(自2021年03月18日起)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内(自2019年03月18日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内(自2019年03月18日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9) 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10) 为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11) 为本比选项目的代建人;
(12) 为本比选项目的比选代理机构;
(13) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(17) 法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取时间:2024年03月11日08时30分至2024年03月13日17时30分(北京时间,下同)。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:王超
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-61396434
邮箱:wangchao@dlzb.com
QQ:1600977132
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-61396434
邮箱:wangchao@dlzb.com
QQ:1600977132