招标概要
准东开发区火烧山污水处理及配套设施项目，经由新疆准东经济技术开发区经济发展局以“新准经发【2023】156号”文批准建设；招标人为新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心。建设资金为财政资金。该项目已具备招标条件，现决定对该项目工程施工进行公开招标。
一、工程概况与招标范围
1、项目名称：准东开发区火烧山污水处理及配套设施项目
2、项目规模：新建日处理量450立方米的污水处理站1座，配套每小时流量15立方米污水泵站、2万立方米中水蓄水池各1座，DN300排水管线979米、DN100排水管线674米、DN150中水管线135米等设施。在纬一路增设路灯84盏，高杆灯9盏及2处交叉口设置信号灯，对火烧山产业园现状排水管线清淤维护。
3、建设地点：新疆准东经济技术开发区
4、工程投资额：999.93万元
5、资金来源：财政资金
6、工期要求：2024年03月20日开工，2024年11月15日竣工，总工期241天（日历日）
7、本工程不划分标段。
8、质量标准：合格标准
9、招标范围：全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。
二、投标人资格要求
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。
2、投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
3、投标人须具备有效的安全生产许可证。
4、项目负责人要求：应具备有效的市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书（B类），不得在其他项目中兼职。
5、投标人业绩要求：投标人已完成的类似工程业绩不得少于1项（须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）、施工合同、竣工验收表，2023年1月1日之后新设立企业参与招投标时，招标文件和评标文件中不评价企业业绩，只对项目负责人业绩作出要求）。
6、项目负责人业绩要求：项目负责人已完成的类似工程业绩不得少于1项（须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）、施工合同、竣工验收表），业绩证明材料必须反映项目负责人，2023年1月1日之后新成立的投标企业无需提供业绩，招标文件和评标文件中不评价企业业绩，只对项目负责人业绩作出要求。
7、投标人所报项目负责人必须为在昌吉州公共资源交易网（http://www.cjzwfw.cn/cjggzy/）信息登记的人员且该项目负责人为本项目人员，否则投标文件将被拒绝。
8、项目负责人及拟投入本项目的安全员不得在其他任何工程担任相应负责人。
9、投标企业须在投标书里附：不参与围标串标承诺书及不参与建设工程招标投标恶意投诉承诺书，未附承诺书的企业投标文件将被拒绝。
10、 本次招标不接受联合体投标。
三、评标办法：综合评估法（数值向下取整法含信用分）
四、招标文件领取
1、投标人在“最高人民法院失信被执行人名单库”中的单位及自然人不允许参加投标（最高人民法院官网：http://www.court.gov.cn/）。
2、凡有意参加投标者，请2024年02月09日12时 －2024年02月29日12时（北京时间，节假日不休息）
一、工程概况与招标范围
1、项目名称：准东开发区火烧山污水处理及配套设施项目
2、项目规模：新建日处理量450立方米的污水处理站1座，配套每小时流量15立方米污水泵站、2万立方米中水蓄水池各1座，DN300排水管线979米、DN100排水管线674米、DN150中水管线135米等设施。在纬一路增设路灯84盏，高杆灯9盏及2处交叉口设置信号灯，对火烧山产业园现状排水管线清淤维护。
3、建设地点：新疆准东经济技术开发区
4、工程投资额：999.93万元
5、资金来源：财政资金
6、工期要求：2024年03月20日开工，2024年11月15日竣工，总工期241天（日历日）
7、本工程不划分标段。
8、质量标准：合格标准
9、招标范围：全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。
二、投标人资格要求
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。
2、投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
3、投标人须具备有效的安全生产许可证。
4、项目负责人要求：应具备有效的市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书（B类），不得在其他项目中兼职。
5、投标人业绩要求：投标人已完成的类似工程业绩不得少于1项（须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）、施工合同、竣工验收表，2023年1月1日之后新设立企业参与招投标时，招标文件和评标文件中不评价企业业绩，只对项目负责人业绩作出要求）。
6、项目负责人业绩要求：项目负责人已完成的类似工程业绩不得少于1项（须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）、施工合同、竣工验收表），业绩证明材料必须反映项目负责人，2023年1月1日之后新成立的投标企业无需提供业绩，招标文件和评标文件中不评价企业业绩，只对项目负责人业绩作出要求。
7、投标人所报项目负责人必须为在昌吉州公共资源交易网（http://www.cjzwfw.cn/cjggzy/）信息登记的人员且该项目负责人为本项目人员，否则投标文件将被拒绝。
8、项目负责人及拟投入本项目的安全员不得在其他任何工程担任相应负责人。
9、投标企业须在投标书里附：不参与围标串标承诺书及不参与建设工程招标投标恶意投诉承诺书，未附承诺书的企业投标文件将被拒绝。
10、 本次招标不接受联合体投标。
三、评标办法：综合评估法（数值向下取整法含信用分）
四、招标文件领取
1、投标人在“最高人民法院失信被执行人名单库”中的单位及自然人不允许参加投标（最高人民法院官网：http://www.court.gov.cn/）。
2、凡有意参加投标者，请2024年02月09日12时 －2024年02月29日12时（北京时间，节假日不休息）
本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：萧 敏
手机：13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：xiaomin@dlzb.com
电话：010-88716602
QQ：1571675411
手机：13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：xiaomin@dlzb.com
电话：010-88716602
QQ：1571675411
京公网安备 11010702002289号