1、招标条件
本招标项目2023年巴彦县燃气、给排水、供热老旧管网更新改造项目已由巴彦县发展和改革局以巴发改4号文件批准建设，项目代码为2301-230126-04-01-125564，资金来源为争取国家政策性资金扶持和地方政府财政自筹资金，出资比列100%，招标人为巴彦县住房和城乡建设局，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目名称：2023年巴彦县燃气、给排水、供热老旧管网更新改造项目(第一标段供热管网改造部分)；
2.2工程建设地点：巴彦县巴彦镇；
2.3建设规模：第一标段：供热改造
更换二级网供热管线28007米，管径DN32～DN150，改造检查井36座；
2.4工期：计划开工日期2024年03月06日，计划竣工日期2025年03月05日，计划总工期365日历天（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；
2.5招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；
2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；
2.7标段划分：本项目共划分三个标段，本标段为第一标段，本项目不允许兼投；
2.8 招标控制价：第一标段：8154330.00元。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。
3.3投标人拟派项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他在施建设工程的项目经理。并提供投标单位为其连续缴纳的3个月（2023年11月至2024年01月）的社保证明材料。注：提供社保证明的查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图等以便进行核实；（中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅颁发的《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕92号）的“六类人员”除外，须提供证明材料）。
3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规2号）文件规定，承诺以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员：其中技术负责人1人（具有市政工程相关专业中级及以上职称证）、施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人，资料员1人，机械员1人，劳务员1人，标准员1人。以上人员需为本企业员工（投标人需提供承诺，承诺格式自拟），否则其投标将被否决。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。项目管理机构人员只需提供项目负责人相关资料，其他人员是否提供资料不作为废标条件。
3.5本次招标信誉要求：
3.5.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"中国执行信息公开网"网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“中国执行信息公开网”查询结果为准），其投标将被否决。
3.5.2投标人、法定代表人及项目负责人近3年（从公告发布之日起）如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
3.5.3投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均将被否决。
3.7本项目不接受联合体投标。
3.8本项目资格审查方式采用资格后审，主要资格审查标准、内容等详见招标文件。
4、招标文件的获取
4.1下载时间为2024年02月01日17时00分至2024年02月07日17时00分（北京时间，下同）

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。