一、项目概况和采购范围1、项目概况：2024年中碳科技一季度30MWp监理服务。标段划分：本项目共一标段。预算金额：90万元（单价********元/W）项目实施地点和时间：浙江省、江苏省、安徽省及周边省份；监理服务期：中标承接容量满为止（中标承接容量上限为不超过中标承接容量的10%）。单个工程项目的施工监理以采购人的监理委托**起至工程通过竣工验收合格后一年缺陷责任期结束为止。如因发包人原因，工期可顺延。2、采购内容和范围: 项目规模：容量约30MWp分布式光伏（不包含集中式地面光伏电站）。监理范围：（1）参与审阅施工图纸。（2）协助建设单位评审各项工程和设备质量，提出评审意见。（3）协助建设单位办理开工手续。（4）组织相关单位进行设计交底和施工图会审，负责做好会议记录和图纸会审记。（5）审查承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。（6）督促、检查承建商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调建设单位和承建商之间的关系。（7）审核承建商或建设单位提供的材料、构配件和实际的数量及质量，按照规范和质监站的要求，对相关的材料进行见证取样复验。（8）根据施工进度计划协助建设单位编制施工计划；审核经质量验收合格的工程量，协助建设单位进行工程竣工验收工作。（9）结合工程特点，审批承建商报送的施工总进度计划；审批承建商编制季月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促承建商实施进度计划，在实际控制中，对实际工期不断检查，发现偏离进度计划及时督促承包方采取措施，做到有效的动态控制。（10）督促承建商严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量。（11）在实施过程中，监理采取程序报验检查、平行检查、旁站检查、巡视检查、定期与不定期检查等各种手段，按照规范和施工组织设计的要求，克服施工过程中的质量通病。（12）督促、检查承建商落实施工安全保证措施。（13）协调参建各方之间的争议和冲突，协调各专业施工单位之间的关系，协调各专业施工作业的交接。（14）组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收，签发工程验收凭证。（15）督促承建商整理合同文件和技术档案资料。  （16）组织建设单位、承建商、设计单位进行竣工预验收。  （17）提出工程质量评估报告。（18）检查工程状况，如发生质量事故，则参与事故的分析和处理，并鉴定质量责任。（19）督促施工单位在工程竣工验收后，整理工程交工资料和竣工图纸。（20）督促完善签署工程保修协议，督促承建商回访。现拟通过公告采购方式择优选择综合得分前2名的有效投标人作为本批监理服务商。（当有效响应人为4家及以上时，推荐排名前2名的作为中标候选人；当有效响应人为3家时，评审小组应对响应是否具有竞争性进行认定，认为明显缺乏竞争的，可以否决全部响应；否则，应继续进行评审，推荐排名前2名的作为中标候选人。当有效响应人少于3家时，否决全部响应，项目流标。）成交单位为2家时，由采购人按第一成交候选人60%，第二成交候选人40%的比例进行分配。3、¨计划工期:/¨交货期: /☑服务期限: 监理服务期：中标承接容量满为止（中标承接容量上限为不超过中标承接容量的10%）。单个工程项目的施工监理以采购人的监理委托**起至工程通过竣工验收合格后一年缺陷责任期结束为止。4、¨施工质量要求:/¨货物质量标准或主要技术性能指标:/ ☑服务质量要求或服务标准: 按照《光伏发电站施工规范》GB ********、《光伏发电工程验收规范》GB/T ******** 监理。5、其他： （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”） 二、供应商资格要求1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人，同时还应具备如下条件：☑（1）资质要求: 监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质。☑（2）业绩要求: 2021至今，至少完成过累计5兆瓦项目分布式光伏监理（要求提供中标通知书或合同复印件或业主单位出具的监理委托**，否则业绩不予确认） ☑（3）项目负责人要求：具备国家注册的监理工程师证书且同时需具备工程类高级职称证书☑（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至投标截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中****国裁判文书（http://************/）站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）（供应商无需提供证明材料，采购人将通过中****国裁判文书查询）。 （5）其他要求：/2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。3、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的，应满足下列要求：/4、每个供应商最多可对（/）个标段（包件）进行响应，且允许中（/）个标段（包件）。5、其他：/

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。