中国电信广西公司2021-2022年广西电信楼宇亮化工程项目招标公告
1. 招标条件本招标项目 中国电信广西公司2021-2022年广西电信楼宇亮化工程项目 （项目招标编号：05-09-04A-2021-D-A12908）工程已由中国电信股份有限公司广西分公司批准建设，招标人（项目业主）为 中国电信股份有限公司广西分公司，建设资金来自 自筹  （资金来源），项目出资比例为100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的□设计、采购、施工或☑设计、施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
2.1.1建设地点：

标段名称	分公司	楼宇名称	楼宇地址
标段一	南宁	长线局公租房	大学东路89号
	柳州	龙城路通信指挥中心	龙城路32号
	玉林	玉林分公司城北办公大楼	玉林市民主北路20号
	河池	河池分公司营业办公楼	河池市金城江区金城中路399号
	来宾	来宾分公司办公楼	来宾市盘古大道116号
	贺州	贺州分公司电信大楼	贺州市建设东路208号
标段二	贵港	贵港分公司电信大楼	贵港市中山路11号
	百色	百色分公司电信综合生产楼	百色市右江区中山二路12号
	钦州	钦州分公司办公综合楼	钦州湾大道7号
	崇左	崇左分公司新综合楼	崇左市丽川路12号
	防城港	防城港市桃花湾通信楼	广西防城港市防城区教育路1号

2.1.2建设规模：标段一：区公司南宁市长线局公租房亮化工程、柳州龙城路通信指挥中心裙楼亮化工程、玉林分公司城北办公大楼亮化工程、河池分公司营业办公楼亮化工程、来宾分公司办公楼亮化工程、贺州分公司电信大楼亮化工程；标段二：贵港分公司电信大楼亮化工程、百色分公司电信综合生产楼亮化工程、钦州分公司办公综合楼亮化工程、崇左分公司新综合楼亮化工程、防城港市桃花湾通信楼亮化工程。
2.1.3本项目（☑估算价□概算价）：标段一：884.70 万元（含税）；标段二：568.28万元（含税）。
2.1.4计划工期：
（1）设计工期：中标人在甲方发出设计指令后10个工作日内提交工程方案设计（含效果图及施工图、施工图预算），深度达到设计成果批复要求。
（2）施工工期：本项目每个标段的工期指框架内每个具体订单下达之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括采购工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等，共80个日历日。
2.2招标范围：对2021-2022年度广西电信楼宇亮化项目设计、施工一体化服务框架招标，主要包括楼宇亮化的方案设计、方案报批、施工图设计、亮化灯具及材料的采购、施工安装、联合调试等服务。
2.3标段划分、中标人数量及份额：本项目划分2个标段，各标段中标人数量及份额如下：

标段名称	单项工程名称	楼宇名称	含税预算金额（万元）	合计金额（万元）	中标人数量	中标份额
标段一	区公司南宁市长线局公租房亮化工程	长线局公租房	99.26	884.70	1名	100%
	柳州龙城路通信指挥中心裙楼亮化工程	龙城路通信指挥中心	68.68
	玉林分公司城北办公大楼亮化工程	玉林分公司城北办公大楼	165.03
	河池分公司营业办公楼亮化工程	河池分公司营业办公楼	193.92
	来宾分公司办公楼亮化工程	来宾分公司办公楼	167.25
	贺州分公司电信大楼亮化工程	贺州分公司电信大楼	190.56
标段二	贵港分公司电信大楼亮化工程	贵港分公司电信大楼	153.37	568.28	1名	100%
	百色分公司电信综合生产楼亮化工程	百色分公司电信综合生产楼	161.67
	钦州分公司办公综合楼亮化工程	钦州分公司办公综合楼	127.52
	崇左分公司新综合楼亮化工程	崇左分公司新综合楼	78.5
	防城港市桃花湾通信楼亮化工程	防城港市桃花湾通信楼	47.22

2.4 本项目 □要求 ☑不要求采用装配式技术。
2.5 本项目 □要求 ☑不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。
2.6框架合同有效期：自合同签订之日起24个月。
2.7最高投标限价:
2.7.1本项目各标段各楼宇单项工程设置最高投标限价，最高投标限价为各标段各楼宇单项工程含税预算金额（具体金额见本招标公告“2.3标段划分、中标人数量及份额”），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
2.7.2本项目主要设备、材料设置最高投标单价限价，最高投标单价限价详见招标文件，投标人投标报价高于最高投标单价限价的，其投标将被否决。
2.8本项目涉及的主要评估产品品类：/。
本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。 3. 投标人资格要求（适用于标段一及标段二）
3.1本次招标要求投标人具备有效的工程设计综合甲级资质或照明工程设计专项乙级及以上资质，同时具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的住建部门颁发的安全生产许可证。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态。 （须提供承诺函）
3.2主要负责人员要求：
3.2.1工程总承包项目经理：具有有效的一级注册建造师（不限专业）和高级职称（联合体投标的，需为牵头单位员工）。工程总承包项目经理已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态（须提供具备有效的广西建筑市场诚信卡），不得同时在两个或者两个以上工程项目担任施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师，不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号文除外）。（须提供承诺函）
3.2.2项目设计负责人：具有有效的电气工程高级职称。
3.2.3施工项目经理：具有有效的市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态（须提供具备有效的广西建筑市场诚信卡），具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号文除外）。（须提供承诺函）
3.2.4 项目施工专职安全生产管理人员至少3名：已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态（须提供具备有效的广西建筑市场诚信卡），具有有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。
3.3 业绩要求：2018年1月1日至投标截止时间国内城市照明工程业绩，设计施工总承包或施工合同业绩累计金额2000万元（含）以上。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.4.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.4.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。
3.4.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.4.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.4.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级，并按照企业信誉实力评分较低的企业确定企业信誉实力分。
3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中☑一个/□多个/□所有标段。
3.6投标人不得存在下列情形之一（须提供承诺函）：
3.6.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；
3.6.2为本招标项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位或其评估单位的前期咨询单位（招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的情况除外）；
3.6.3为本招标项目提供招标代理、代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询服务的或与以上企业之间有控股、参股、隶属或其他管理等利益关系，或为同一法定代表人；
3.6.4被责令停业或整顿的；
3.6.5被暂停或取消投标资格的；
3.6.6财产被接管或基本账户被冻结的；
3.6.7在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
3.6.8法定代表人或拟投入本项目管理人员与本标段的监理单位或代建单位或招标代理机构相互任职或工作的；
3.6.9吊销或暂扣行政许可、营业执照期间；
3.6.10其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的；
3.6.11在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
3.6.12在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
3.6.13被最高人民法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准）；
3.6.14其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.1.1登记购买：请于2021年7月10日08时30分至2021年7月16日17时30分（北京时间，下同）购买、招标文件的费用支付。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。