所属地区 | 四川 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
输气管理处南充作业区物联网完善建设工程等八个工程太阳能供电系统招标公告
招标编号:XYSZBZX2018-WZ-341
一、招标条件
本招标项目输气管理处南充作业区物联网完善建设工程等八个工程太阳能供电系统公开招标(二次招标)已按要求履行了相关报批及备案等手续,招标人为西南油气田分公司物资分公司,资金已落实,具备招标条件。现对其进行公开招标,资格审查方式采用资格后审。
二、招标范围
2.1招标项目名称:输气管理处南充作业区物联网完善建设工程等八个工程太阳能供电系统公开招标(二次招标)
2.2招标范围及数量(工作量清单详见第六章):
工作界面:安装调试、土地占用赔偿。
2.3本次招标控制价:561.65万元人民币(含16%增值税),每个项目限价,其中赔偿费为固定报价(含税)。投标报价超过此限价将被否决其投标。
计价方式:人民币,固定总价(含16%增值税),含包装费、运输费、安装调试费、备品备件费,保险费,培训费,土地赔偿费用,其他服务费等全部费用,买方不再另行支付其他任何费用。赔偿费用由业主单位负责谈判,最终据实结算。
2.4实施或交货地点:施工现场。(见物联网工程(太阳能供电系统)现场供货地址清单)。
2.5工期或供货周期:自订单下达后60个日历日内完成设备供货及安装调试;超过工期或交货期的投标将予以否决。
2.6技术要求:《太阳能供电系统技术规格书》。
三、投标人资格要求
*1、本次招标不接受联合体投标,本次招标接受制造商及代理商投标
*2、代理商与被代理的制造商不得同时参加投标,否则其投标均将被否决,同一制造商的同一品牌的同一规格型号产品只能授权一家代理商进行投标,否则其投标均将被否决。投标人为代理商的,必须提供针对本项目出具的,且在有效期内的授权证明文件(需要提供太阳能光伏板、太阳能控制器的授权证明文件),并提供制造商技术参数确认书(加盖制造商公章)。
*3、投标人具备合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。(执行“三证合一”改革的投标人,无需单独提供组织机构代码证和税务登记证,只需提供统一代码的营业执照即可)
*4、投标人提供的产品必须满足《太阳能供电系统技术规格书》全部条款,投标人需作出书面承诺,并提供关键参数由合法第三方检测机构出具的检测报告。
*5、投标人必须提供制造商设计制造的光伏产品近3年(2015年1月至投标截止日)成功应用的业绩至少2项;并附业绩合同复印件(包括工程名称、实施地点、签字盖章页)或业主证明文件。
*6、投标人分项报价需按作业区报出设备及工作量清单中所有内容(赔偿费用为固定价格),且分项价格不得超过各个作业区的限价要求。
*7、投标人须提供制造商的ISO9000质量认证证书。投标人需具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,或具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。
*8、投标人具有良好的商业信誉;近三年生产经营活动中无违法、违规等不良记录(此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣、等实质性侵害招标人权益的情形);未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格。不良记录包括但不限于受到行政处罚、因违法涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪等情形。
*9、投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产、资不抵债状态。
*10、投标人应符合法律、行政法规规定的其他条件。以上“*”号条款,如不满足,其投标将被否决。
四、招标文件的获取
请购买招标文件的潜在投标人慎重确认,不存在资格被限制情形,如被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格,生产经营活动中存在直接影响本项目履约能力的违法、违规等不良记录。若存在以上情形,评标委员会将依据招标文件否决其投标。
4.1凡有意参加投标者,请于2018年12月19日00时00分至2018年12月24日23时59分*购买招标文件,招标文件售价200人民币。
招标编号:XYSZBZX2018-WZ-341
一、招标条件
本招标项目输气管理处南充作业区物联网完善建设工程等八个工程太阳能供电系统公开招标(二次招标)已按要求履行了相关报批及备案等手续,招标人为西南油气田分公司物资分公司,资金已落实,具备招标条件。现对其进行公开招标,资格审查方式采用资格后审。
二、招标范围
2.1招标项目名称:输气管理处南充作业区物联网完善建设工程等八个工程太阳能供电系统公开招标(二次招标)
2.2招标范围及数量(工作量清单详见第六章):
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
技术要求 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
监视阀室太阳能系统(改造) |
光伏组件(24V 180Wp单晶硅6×12pcs)2块;蓄电池(含蓄电池箱,防爆等级ExdⅡBT4, 尺寸由厂家根据蓄电池大小进行配置)(12V 200AH)4块;太阳能控制器(12V、24V双输出40A,带自启动功能,带RS485接口,Modbus通讯)1台;光伏组件安装支架1套;控制箱1个。含安装、调试。 |
《太阳能供电系统技术规格书》 |
套 |
104 |
|
2 |
监视阀室太阳能系统(新建) |
光伏组件(24V 180Wp单晶硅6×12pcs)4块;蓄电池(含不锈钢箱体)(12V 200AH)4块;太阳能控制器(12V、24V双输出40A,带自启动功能,带RS485接口,Modbus通讯)1台;光伏组件安装支架1套;控制箱1个;水泥杆(6米高,顶部直径190mm;底部直径270mm;空心壁厚50mm;配套防雷接地:带避雷针及引下线)1根。含安装、调试、土地占用赔偿。 |
套 |
50 |
||
3 |
计量点太阳能系统(新建) |
含光伏板(24V 180Wp单晶硅6×12pcs)2块、蓄电池(含不锈钢箱体)(12V 200AH)2块,太阳能控制器(12V、24V双输出40A,带自启动功能,带RS485接口,Modbus通讯)1台;光伏组件安装支架1套;控制箱1个;水泥杆(6米高,顶部直径190mm;底部直径270mm;空心壁厚50mm;配套防雷接地:带避雷针及引下线)1根。含安装、调试、土地占用赔偿。 |
套 |
11 |
||
合计 |
套 |
165 |
太阳能供电系统清单 |
||||||||||
品名 |
单位 |
总数 |
成都 |
仁寿 |
南充 |
合江 |
梁平 |
重庆 |
自贡 |
仪陇 |
监视阀室太阳能系统(改造) |
套 |
104 |
24 |
20 |
12 |
13 |
12 |
13 |
8 |
2 |
监视阀室太阳能系统(新建) |
套 |
50 |
0 |
10 |
8 |
10 |
2 |
9 |
2 |
9 |
计量点太阳能系统(新建) |
套 |
11 |
8 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
小计 |
套 |
165 |
32 |
33 |
20 |
23 |
14 |
22 |
10 |
11 |
限价(万元) |
561.65 |
105.83 |
114.52 |
68.58 |
81.88 |
43.17 |
75.95 |
33.69 |
38.03 |
|
其中赔偿费(万元)为固定报价 |
38.28 |
7.42 |
7.66 |
4.64 |
5.34 |
3.25 |
5.1 |
2.32 |
2.55 |
2.3本次招标控制价:561.65万元人民币(含16%增值税),每个项目限价,其中赔偿费为固定报价(含税)。投标报价超过此限价将被否决其投标。
计价方式:人民币,固定总价(含16%增值税),含包装费、运输费、安装调试费、备品备件费,保险费,培训费,土地赔偿费用,其他服务费等全部费用,买方不再另行支付其他任何费用。赔偿费用由业主单位负责谈判,最终据实结算。
2.4实施或交货地点:施工现场。(见物联网工程(太阳能供电系统)现场供货地址清单)。
2.5工期或供货周期:自订单下达后60个日历日内完成设备供货及安装调试;超过工期或交货期的投标将予以否决。
2.6技术要求:《太阳能供电系统技术规格书》。
三、投标人资格要求
*1、本次招标不接受联合体投标,本次招标接受制造商及代理商投标
*2、代理商与被代理的制造商不得同时参加投标,否则其投标均将被否决,同一制造商的同一品牌的同一规格型号产品只能授权一家代理商进行投标,否则其投标均将被否决。投标人为代理商的,必须提供针对本项目出具的,且在有效期内的授权证明文件(需要提供太阳能光伏板、太阳能控制器的授权证明文件),并提供制造商技术参数确认书(加盖制造商公章)。
*3、投标人具备合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。(执行“三证合一”改革的投标人,无需单独提供组织机构代码证和税务登记证,只需提供统一代码的营业执照即可)
*4、投标人提供的产品必须满足《太阳能供电系统技术规格书》全部条款,投标人需作出书面承诺,并提供关键参数由合法第三方检测机构出具的检测报告。
*5、投标人必须提供制造商设计制造的光伏产品近3年(2015年1月至投标截止日)成功应用的业绩至少2项;并附业绩合同复印件(包括工程名称、实施地点、签字盖章页)或业主证明文件。
*6、投标人分项报价需按作业区报出设备及工作量清单中所有内容(赔偿费用为固定价格),且分项价格不得超过各个作业区的限价要求。
*7、投标人须提供制造商的ISO9000质量认证证书。投标人需具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,或具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。
*8、投标人具有良好的商业信誉;近三年生产经营活动中无违法、违规等不良记录(此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣、等实质性侵害招标人权益的情形);未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格。不良记录包括但不限于受到行政处罚、因违法涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪等情形。
*9、投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产、资不抵债状态。
*10、投标人应符合法律、行政法规规定的其他条件。以上“*”号条款,如不满足,其投标将被否决。
四、招标文件的获取
请购买招标文件的潜在投标人慎重确认,不存在资格被限制情形,如被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格,生产经营活动中存在直接影响本项目履约能力的违法、违规等不良记录。若存在以上情形,评标委员会将依据招标文件否决其投标。
4.1凡有意参加投标者,请于2018年12月19日00时00分至2018年12月24日23时59分*购买招标文件,招标文件售价200人民币。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:王琳
手机:13651227993 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-63963855
邮箱:wanglin@dlzb.com
QQ:1434584362
手机:13651227993 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-63963855
邮箱:wanglin@dlzb.com
QQ:1434584362